ДОГОВОР №
на выполнение работ по техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной службы.
г. Самара «____» __________ 2015г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании доверенности №10 от 01.01.2001г с одной стороны, и_____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной службы, по адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 43, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
1.2.Исполнитель подтверждает, что он является организацией, осуществляющей мониторинг событий ПАК «СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ» и технического обслуживания оборудования, установленного в ФГКУ: 3 отряд ФПС по Самарской области.
Гарантийный срок Оборудования установлен предприятием-производителем.
После завершения оказания услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной службы, ежемесячно предоставлять Заказчику Акт технического обслуживания. Мотивированный отказ от подписания акта технического обслуживания должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае не предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания акта, работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству. Выполнять работы по техническому обслуживанию собственными и/или привлеченными силами третьих лиц. Все проведенные работы должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики» и заверяется подписями представителей исполнителя и заказчика. Заказчик обязан: Обеспечивать допуск сотрудников Исполнителя на объект к месту оказания услуг. Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с Договором. При ложном срабатывании (случайном нажатии), при ремонтных работах автоматической пожарной сигнализации или при другой необходимости выезда техника, необходимо позвонить дежурному оператору по телефонам и сообщить о причине звонка, номер объекта, Ф. И.О., должность и контактный телефон звонившего. Цена договора Стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной службы в месяц составляет ____., за 12 месяцев –______.Источники финансирования:
- руб. – средства обязательного медицинского страхования;
- руб. – средства от приносящей доход деятельности.
Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 10 банковских дней со дня получения от Исполнителя счета, Акта оказанных услуг и счета - фактуры.
4. Конфиденциальность
4.1.Условия Договора и документы по его исполнению относятся к информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 01.01.2001 г. . Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность указанной информации.
Срок действия договора и ответственность сторон
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016 г, а в части исполнения обязательств по оплате - до полного окончания взаиморасчетов.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.В случае просрочки оплаты выполненных работ Исполнителя выполнению работ по техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной службы, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период со дня возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) на дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
5.4.В случае просрочки оплаты работ Исполнителя по выполнению работ по техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной службы, Исполнитель приостанавливает выполнение работ по Договору, а также осуществление контроля над прохождением сигнала и состоянием пожарной сигнализации. О факте приостановления Исполнитель уведомляет в письменной форме ФГКУ: 3 отряд ФПС по Самарской области.
В период приостановления Договора Исполнитель не гарантирует Заказчику прохождение сигнала от пожарной сигнализации по выбранному каналу связи на в ФГКУ: 3 отряд ФПС по Самарской области и фиксацию (регистрацию) перехода пожарной сигнализации в режим «Авария и неисправность».
5.5.В случае выхода из строя Объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» не признанного гарантийным случаем, ремонтные работы будут осуществляться только после погашения задолженности со стороны Заказчика.
5.6.В случае нарушения срока выполнения работ при наличии доказанной вины Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки в период со дня возникновения просрочки (не включая эту дату) на дату полного выполнения работ.
Обстоятельства непреодолимой силы6.1.Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.
6.2.При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6.3.Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
Споры, отказ от договора
7.1.Споры между Подрядчиком и Заказчиком разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения претензии, направленной в письменном виде, 15 календарных дней с момента получения претензии. В противном случае для разрешения споров Стороны обращаются в Арбитражный суд Самарской области.
7.2.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае просрочки Заказчиком оплаты работ более чем на 1 месяц.
7.3.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае отсутствия необходимости в получении услуг Исполнителя.
7.4.В случае если одна из Сторон в одностороннем порядке отказывается от Договора, она обязана в письменной форме уведомить другую Сторону Договора за 30 календарных дней.
7.5.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
Дополнительные условия
8.1.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» 443063, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 43 Заместитель начальника по медицинской части ____________ М. П. | Исполнитель |
Приложение к Договору
№____ от __________2015г.
Перечень работ
по плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования
№ п/п | Вид работ | Периодичность |
1 | Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже, механических повреждений, запыленности и загрязнения. | 1 раз в месяц |
2 | Проверка наличия и целостности пломб, прочности монтажа | 1 раз в месяц |
3 | Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем | 1 раз в месяц |
4 | Проверка клеммных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой | 1 раз в месяц |
5 | Проверка соответствия номиналу и исправность предохранителей | 1 раз в месяц |
6 | Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами | 1 раз в месяц |
7 | Проверка блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи | 1 раз в месяц |
8 | Измерение напряжения аккумуляторных батарей в автономных источниках питания. В случае несоответствия аккумуляторных батарей паспортным данным - проведение работ по их зарядке или замене | 1 раз в месяц |
9 | Замена аккумуляторных батарей | По мере необходимости, но не реже 1 раза каждые 5 лет |
10 | Проверка качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи | 1 раз в месяц |
11 | Проверка работоспособности системы в целом методом имитации режима «Пожар» на одной из зон пожарной сигнализации с проверкой прохождения сигнала в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны | 1 раз в месяц |
12 | Контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны и с центром технического мониторинга, состоянием работоспособности пожарной сигнализации на объекте | круглосуточно |
13 | Фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны и центр технического мониторинга | круглосуточно |
14 | Представление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме тревога и неисправность | По требованию заказчика |
Оборудование (запасные части), вышедшее из строя по вине Заказчика либо выработавшее свой ресурс, заменяется Исполнителем за счет Заказчика.
Исполнитель:
Заказчик:
ГБУЗ СОКГВВ ______________ / /
мп. подпись
