Договор на выполнение работ по техинвентаризации, техпаспортизации, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ПАО «ППГХО»

 просмотров

Д О Г О В О Р № _____/100-10-05/______

на выполнение работ по техинвентаризации, техпаспортизации, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ПАО «ППГХО»

г. Краснокаменск

«____» ________ 201_ г.

Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ПАО «ППГХО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по технической инвентаризации объектов капитального строительства в соответствии с заявкой Заказчика, условиями настоящего Договора и установленными сроками, а Заказчик обязуется создать Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результаты и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Перечень выполняемых Исполнителем работ:

1.2.1. первичная инвентаризация;

1.2.2. геодезические работы по определению координат характерных точек;

1.2.3. изготовление технического паспорта объекта в 1 экз. на бумажном носителе;

1.2.4. изготовление технического плана объекта в 1 экз. на бумажном носителе;

1.2.5. постановка объектов на государственный кадастровый учет в ФГБУ ФКП «Росреестра» по Забайкальскому краю.

1.2..6. получение кадастровых паспортов.

Выполнение работ производится в отношении объектов капитального строительства, согласно Перечню из ___ (_____________) объектов, приведенного в Приложении № 3 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. В случае необходимости выполнения дополнительных работ на объекты, не указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору, Стороны определяют дополнительный Перечень объектов, их местонахождение, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ по изготовлению технической документации с подписанием Дополнительного соглашения к настоящему Договору в установленном порядке.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Договора, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.1.2. Обеспечить соответствие оформляемой технической документации действующим нормативным документам.

2.1.3. Передать Заказчику техническую документацию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.

2.1.5. Предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему Договору, а так же сведения об исполнительных органах Исполнителя, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя). Указанная информация (сведения) передаются в адрес Заказчика посредством электронного сообщения на адрес *****@***ru  в сканированных копиях, за подписью руководителя (уполномоченного представителя), с последующим отправлением оригиналов на бумажном носителе по почте. В сообщении ссылка на номер и дату настоящего договора обязательны.

2.1.5.1. Об изменениях в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему Договору, а так же в исполнительных органах Исполнителя, Исполнитель обязан информировать Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением подтверждающих документов.

2.1.5.2. Настоящие условия являются существенными для Сторон и обязательным для Исполнителя. Нарушение Исполнителем  указанных условий является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

2.1.7. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копию справки об исполнении Исполнителем (налогоплательщиком, плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

копию справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения настоящего договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Настоящие условия являются существенными для Сторон и обязательными для Исполнителя. Нарушение Исполнителем  указанных условий, является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Для целей своевременного и качественного выполнения работ по настоящему Договору привлекать третьих лиц (соисполнителей) при условии получения на это предварительного согласия Заказчика, а именно:

2.2.1.1. Для получения указанного согласия до заключения настоящего договора Исполнитель должен направить в адрес Заказчика в письменном виде сведения о соисполнителях, которых Исполнитель намерен привлечь, с указанием:

2.2.1.1.1. Полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого соисполнителя;

2.2.1.1.2. Конкретных работ, подлежащих выполнению соисполнителем;

2.2.1.1.3. Числа сотрудников такого соисполнителя, подлежащих привлечению для выполнения работ по настоящему Договору.

Согласие Заказчика на привлечение любого соисполнителя должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о соисполнителях, полученными от Исполнителя. При этом данное согласие Заказчика является неотъемлемой частью настоящего Договора и в обязательном порядке должно быть приложено к настоящему договору.

2.2.1.2. Исполнитель не вправе привлекать соисполнителей для выполнения работ по настоящему Договору иначе, чем в порядке и на условиях, указанных в п. п. 2.2.1.1 настоящего Договора. Нарушение данного требования является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке без обращения в суд и без возмещения убытков Исполнителю, а также без какой-либо компенсации Исполнителю понесенных расходов с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней.

2.2.1.3. Исполнитель самостоятельно в полной мере несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им соисполнителями.

2.2.2. Настоящие условия является существенными для Сторон и обязательным для Исполнителя. Нарушение Исполнителем  указанных условий является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

2.2.3. При невыполнении Заказчиком своих обязательств, установленных п. 2.3.1, п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.4 настоящего Договора, приостановить выполнение работ по настоящему Договору, предварительно уведомив об этом Заказчика, до исполнения последним своих обязательств.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. До начала выполнения работ по настоящему договору предоставить Исполнителю имеющиеся у Заказчика и необходимые для выполнения работ по настоящему договору документы, в том числе:

2.3.1.1. Правоустанавливающие документы;

2.3.1.2. Проектную и техническую документацию (при наличии);

2.3.1.3. Землеустроительную документацию;

2.3.1.4. Договоры аренды земельных участков;

2.3.1.5. Постановления об отводе земельных участков под строительство.

2.3.2. Обеспечить участие представителей Заказчика при обследовании объектов, подлежащих технической инвентаризации.

2.3.3. Назначить ответственного представителя Заказчика, уполномоченного на подписание требующей согласования с Заказчиком инвентаризационно-технической документации и уведомить об этом Исполнителя.

2.3.4. Обеспечить безопасные условия выполнения работ специалистам со стороны Исполнителя, в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации. Для обеспечения электробезопасности, радиационной безопасности осуществить мероприятия по оформлению допусков к работе специалистам Исполнителя.

2.3.5. Оказывать Исполнителю необходимую информационную и техническую поддержку в целях обеспечения сроков, порядка и иных предусмотренных настоящим Договором условий выполнения работ.

2.3.6. Принять выполненные Исполнителем работы в порядке и в сроки, установленные в разделе 5 настоящего Договора.

3. Стоимость выполнения работ и порядок оплаты

3.1. Цена настоящего договора составляет не более _________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) – ___________ (______________) рублей ___ копеек.

3.2. Заказчик оплачивает работы Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

3.2.1. Расчет за фактически выполненные Исполнителем работы производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ на основании выставленного Исполнителем соответствующего счёта (счёта-фактуры).

3.3. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Для исключения обезличивания взаиморасчетов по настоящему Договору ссылки в платежных документах на номер и дату настоящего договора обязательны.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Исполнитель обязуется выполнить работ в течение 90 календарных дней с даты подписания договора.

4.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, окончательный срок исполнения работ может быть установлен дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

5. Порядок передачи результата выполненных работ

5.1. В процессе выполнения работ, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику пакет документов, включающих следующую техническую документацию на объекты недвижимости:

5.2.1. Технический паспорт утвержденной формы (на бумажном носителе)

5.2.2.Технический план утвержденной формы (на бумажном носителе);

5.2.3. Декларацию (на бумажном носителе);

5.2.4. Акт о несоответствии технических характеристик и наименований объекта (на бумажном носителе).

5.3. Заказчик обязан рассмотреть полученную документацию, подписать и вернуть Исполнителю в течение 7 (семи) календарных дней.

5.4. При наличии недоработок, неточностей или иных недостатков Заказчик в письменной форме (на бумажном носителе или в электронном виде) направляет Исполнителю свои замечания для доработки.

Исполнитель устраняет недостатки безвозмездно в течение 2 (двух) рабочих дней и передаёт техническую документацию с внесенными исправлениями Заказчику для подписания с последующим возвратом её Исполнителю.

Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков исполнения настоящего Договора в случае, если Заказчиком нарушены сроки проверки технической документации. Срок выполнения работ по настоящему Договору в таком случае увеличивается на период проверки документации Заказчиком.

5.5. По завершении выполнения работ Исполнитель выдает Заказчику:

5.5.1. Технические паспорта в 1-м (одном) экземпляре на каждый объект капитального строительства;

5.5.2. Технические планы в 1-м (одном) экземпляре на каждый объект капитального строительства;

5.5.3. Кадастровые паспорта 1-м (одном) экземпляре на каждый объект капитального строительства, как подтверждение постановки объектов на государственный кадастровый учет в ФГБУ ФКП «Росреестра» по Забайкальскому краю.

5.5.4. Акты о несоответствии технических характеристик и наименований объектов 1-м (одном) экземпляре на каждый объект капитального строительства.

5.5.4. Подписанный Акт сдачи - приемки результатов выполненных работ в 3 (трех) экземплярах.

5.6. После приёмки результата выполненных работ, Заказчик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней производит окончательный расчет с Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета (счёта-фактуры), выставленного Исполнителем в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

5.7. После поступления платежа на расчетный счет Исполнителя, Заказчик передает Исполниодин) экземпляр Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, подписанный обеими Сторонами.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполняемой им работы по настоящему Договору. Ошибки, допущенные Исполнителем при выполнении работ по настоящему Договору, исправляются им за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

6.3. Исполнитель самостоятельно в полной мере несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемых к работе соисполнителей.

6.4. Исполнитель за нарушение договорных обязательств Заказчиком имеет право взыскать с Заказчика:

6.4.1. Пеню в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости неоплаченных работ.

6.5. Заказчик при нарушении Исполнителем договорных обязательств имеет право взыскать с Исполнителя:

6.5.1. Пеню в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый последующий день до фактического исполнения обязательств, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости несвоевременно выполненных работ по настоящему Договору при задержке сдачи результата работы (как в целом, так и относительно каждого отдельного этапа выполнения работы) на срок свыше 7 (семи) дней;

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.

6.7. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд Забайкальского края, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.8. До обращения в Арбитражный суд для разрешения споров между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии стороной.

6.9. Исполнитель не несет ответственности за выводы и результаты работы, основанные на представленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные сведения.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае возникновения помимо воли Сторон обстоятельств непреодолимой силы, которых не существовало на момент заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожары, эпидемии, аварии на железнодорожном транспорте, война или военные действия. О начале и прекращении форс – мажорных обстоятельств Стороны в письменной форме уведомляют друг друга в течение трех рабочих дней с момента наступления (прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа.

7.2. В случае, если вследствие форс – мажорных обстоятельств просрочка в выполнении обязательств по настоящему Договору составит более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от выполнения своих обязательств с обязательной ликвидацией взаимной задолженности по согласованию Сторон.

8. Конфиденциальность сведений

8.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.

8.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

8.3. Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

9. Срок действия договора. Прекращение договорных отношений.

Расторжение договора. Условия расторжения договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 90 календарных дней с даты подписания, а в части неисполненных обязательств, принятых на себя Сторонами по настоящему Договору, до полного и надлежащего их исполнения.

9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор как в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Исполнителю, путем направления Исполнителю (посредством электронной и/или факсимильной связи) соответствующего уведомления о расторжении Договора, так и в судебном порядке (с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в следующих случаях, если:

9.2.1. Исполнитель не предоставил Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора информацию (сведения) о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему Договору, а так же сведения об исполнительных органах Исполнителя, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя) в соответствии с п. 2.1.6 настоящего Договора;

9.2.2. Исполнитель не предоставил Заказчику сведения об изменениях в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему Договору, а так же в исполнительных органах Исполнителя, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений в соответствии с п. 2.1.6.1. настоящего Договора;

При этом способ расторжения настоящего Договора определяется Заказчиком.

В случае направления Исполнителю уведомления о расторжении договора, настоящий Договор будет считаться расторгнутым в день получения Исполнителем соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора. Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.

9.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если в течение срока действия настоящего Договора Исполнитель будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым в день получения Исполнителем соответствующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

В случае направления Исполнителю уведомления о расторжении договора, Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.

9.4. В случаях, перечисленных в п. п. 9.2 и 9.3 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения убытков.

10. Дополнительные условия

10.1. Стороны обязаны выполнять требования «Антикоррупционной оговорки» (Приложение к настоящему Договору).

10.2. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, в том числе по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

10.3. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами согласно действующему законодательству РФ.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, оформляется в письменной форме и направляется посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала (нарочно или по почте). Сторона считается уведомлённой в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

10.6. В случае изменения у одной из Сторон почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно известить другую Сторону о произошедших изменениях.

10.7. Настоящий Договор составлен и подписан на 6 (шести) листах в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора находится у Исполнителя, а два экземпляра – у Заказчика.

10.8. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Договора со стороны Заказчика осуществляет _________________________________________________________ (__________________).

10.9. Неотъемлемой частью договора являются приложения:

Приложение – «Техническое задание» на __ л.;

Приложение – «Антикоррупционная оговорка» на __ л.;

Приложение – «Перечень объектов ПАО «ППГХО» на __ л.

11. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ПАО «ППГХО»

674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.

, e-mail: *****@***ru

в Читинском ОСБ 8600, г. Чита

Исполнитель:

от Заказчика:

_______________ /____________/

М. п.

от Исполнителя:

_________________/_______________/

М. п.

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства